8相关电子版文件应与纸质存档成果文件格式和内容相同； 9纸质或电子版工作底稿应全面反映成果文件编制实施中工程量和各种价 洛计算过程； 10工程资料移交清单应记录咨询工作过程中委托方及工程造价咨询企业 往来的各类文件资料名称： 11成果文件签收单应记录成果文件送交人、签收人、项目咨询结论、咨询 收费标准等信息： 12客户满意度调查表应包括客户对执业质量、服务态度、项目管理等内容 的评价及对工程造价咨询企业或项目的意见和建议； 13影响工程造价的其他相关资料和其他计价依据。

6.2投资估算归档文件

1投资估算书封面应包括工程名称、编制单位名称和编制日期等内容，加 盖工程造价咨询企业执业印章路桥工程表格，名称为 工程投资估算； 2投资估算签署页应包括工程名称、投资估算总额及编制人、核对人签名 等内容，加盖执业（或从业）专用章； 3投资估算编制说明应阐述工程概况、编制范围、编制方式、编制依据、 主要技术经济指标、有关参数和率值选定、投资分析，以及特殊问题： 4投资估算汇总表纵向应分解到单项工程费用，横向应分解到建筑工程 费、设备及工器具购置费、安装工程费和其他费用； 5单项工程投资估算表纵向应分解到主要单位工程，横向应分解到建筑工 程费、设备及工器具购置费、安装工程费和其他费用；文 6主要技术经济指标及投资估算分析表应按建设项目、各单项工程和主要 日 单位工程或分部工程列项。

6.2.2投资估算归档的过程文件除符合本标准第6.1.4条规定外还应包括以下

3施工图预算编制说明应阐述工程概况、编制范围、编制方法、编制依据、 有关参数和率值选定、主要技术经济指标、主要施工方案以及特殊问题： 4施工图预算汇总表纵向应分解到单项工程，横向应分解到建筑工程费、 设备及工器具购置费、安装工程费和其他费用； 5单项工程施工图预算汇总表纵向应分解到单位工程，横向应分解到建筑工 程费、设备及工器具购置费、安装工程费； 6单位工程施工图预算书纵向应依据相应预算定额的项目划分分解到分项 工程，横向分解到人工、材料、机械消耗量。 6.4.2施工图预算归档的过程文件除符合本标准第6.1.4条规定外还应包括纸 质工程图纸的设计说明、目录、标签及修改标签（复印或扫描）和（或）电子版 工程图纸

6.4.2施工图预算归档的过程文件除符合本标准第6.1.4条规定外还应包括纸 质工程图纸的设计说明、目录、标签及修改标签（复印或扫描）和（或）电子版 工程图纸。

二程量清单及招标控制价（投标报价）归档文

1工程量清单及招标控制价（投标报价）封面应包括工程名称、招标人（投 标人）名称、编制单位名称和编制日期等内容，加盖招标人（投标人）公章、 工程造价咨询企业执业印章，名称为 工程招标工程量清单或 工程招 标控制价（投标报价）； 2工程量清单及招标控制价（投标总价）签署页应包括工程名称、招标控 制价（投标报价）、编制时间、复核时间，编制人、复核人的签名等内容，加盖 编制人、复核人执业（或从业）专用章； 3工程量清单及招标控制价（投标报价)编制说明应阐述工程概况、编制范 围、编制依据、编制方法、招标控制价（投标报价）组价原则及相关费用计取说 成兹 明和其他说明等内容； 4建设项目招标控制价（投标报价）汇总表应包括工程名称、单项工程金 A 额及暂估价、安全文明施工费、规费等内容； 5单项工程招标控制价（投标报价）汇总表应包括工程名称、单位工程金 额及暂估价、安全文明施工费、规费等内容：

6单位工程招标控制价（投标报价）汇总表应包括工程名称、分部分项工 程、措施项目、其他项目、规费、税金及暂估价等内容； 7分部分项工程和单价措施清单与计价表应包括工程名称、项目编码、项 目名称、项目特征描述、计量单位、工程量、金额等内容； 8总价措施项目清单与计价表应包括工程名称、总价措施项目、计算基础、 费率、金额等内容； 9其他项目清单与计价汇总表应包括工程名称、其他项目、计算基数、费 率、金额等内容； 10规费、税金项目计价表应包括规费、税金、计算基础、计算基数、费 率、金额等内容。 6.5.2工程量清单及招标控制价（投标报价）归档的过程文件除符合本标准第 6.1.4条规定外还应包括： 1由招标人编制并向投标人发售的明确资格条件、合同条款、评标方法和 投标文件响应格式的招标文件及其补充通知、答疑纪要； 2纸质工程图纸的设计说明、目录、标签及修改标签（复印或扫描）和（或） 电子版工程图纸

标、工程计量与支付及合同价款调整归档

6.6.1清标归档的成果文件应符合以下要求：

1清标报告封面应包括工程名称、编制单位名称和编制日期等内容，加盖 工程造价咨询企业执业印章，成果文件名称为 工程清标报告； 2清标报告签署页应包括工程名称、清标总额及编制人、核对人的签名等 内容，加盖执业（或从业）专用章； 3清标报告编制说明应阐述各投标人投标报价情况，清标工作的内容、清 标工作的方法及招标文件中涉及工程的要求或规定等内容； 4清标报告正文应阐述清标的内容、清标的范围、清标的方法、清标的结 果及主要问题等内容： 5清标报告汇总表应包括工程名称、投标单位，投标报价，算数性错误的 复核与整理，不平衡报价的分析与整理，错项、漏项、多项的核查与整理，投标

文件中含义不明确、对同一问题表述不一致、明显文学错误的核查与整理、其他 情况等内容； 6投标报价不平衡报价分析表应包括建设单位名称、工程名称、招标文件 编号、投标单位名称、清标时间和清标单位名称，对消耗量、人工费、材料价格、 机械费和辅材费等分部分项工程量清单中的价格是否有严重偏离招标文件、计价 依据等情况进行说明： 7投标报价错项、漏项、多项的核查表应包括建设单位名称、工程名称、 招标文件编号、投标单位名称、清标时间和清标单位名称，对工程量清单符合性 分部分项工程量清单报价的符合性进行检查并说明； 8总价措施项目费用核查表总价措施项目费用核查表建设单位名称、工程 名称、招标文件编号、投标单位名称、清标时间和清标单位名称、措施费用计取 清况等内容； 9规费（含不可竞争费）、税金核查表应包括建设单位名称、工程名称、招 标文件编号、投标单位名称、清标时间和清标单位名称，对规费（含不可竞争费） 及税金的计取是否符合相关部门颁发的标准等的规费（含不可竞争费）、税金核 查表。

6.6.2工程计量与支付归档的成果文件应符合以下要求：

1计量与支付审核报告封面应包括工程名称、承包人名称、编制单位名称 和编制日期等内容，加盖工程造价咨询企业执业印章。成果文件名称为 工程工程计量与支付审核报告； 2工程计量与支付审核签署页工程名称、支付总额及编制人、核对人的签 名等内容，加盖执业（或从业）专用章； 3工程计量与支付审核报告编制说明应阐述审核付款依据的合同条款和合 司摘要、相关技术文件、往来函件名称等、承包人申请的付款金额、抵扣的工程 款（包括预付款）、工程造价咨询企业审核的付款金额等相关情况； 4工程计量与支付审核审批表应包括本周期累计已完成的工程价款、至本 周期累计已实际支付的工程价款、本周期已完成的工程价款、本周期完成的计日 工金额、本周期应增加和扣减的变更金额、本周期应增加和扣减的索赔金额、本 周期应抵扣的预付款、本周期应扣减的质量保证金、本周期应增加或扣减的其他 金额、本周期实际应支付的工程价款等内容：

5工程计量与支付审核汇总表应包括含项目名称、施工单位申报金额、监 理单位审核金额、造价咨询单位建议支付金额等内容； 6分项工程付款清单应包括由单位工程造价汇总表、分部分项工程和单价 措施清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、 零星项目计价表、规费税金项目计价表。

6.6.3合同价款调整归档的成果文件应行

1合同价款调整报告封面应包括工程名称、承包人名称、编制单位名称和 编制日期等内容，加盖工程造价咨询企业执业印章。成果文件名称为 工程 合同价款调整报告； 2合同价款调整报告签署页应包括工程名称、调整总额及编制人、核对人 签名等内容，加盖执业（或从业）专用章； 3合同价款调整报告编制说明应阐述法律法规变化、工程变更、工程特征 描述与实际不符、工程量清单缺项、工程量偏差、物价变化、暂估价、计日工 现场签证、不可抗力、提前峻工、工程索赔、暂列金额等事项的发生进行合同价 款调整； 4合同价款调整报告汇总表应包括签证单编号、工程内容、申报金额、审 核金额等内容； 5工程量清单漏项、偏差、特征描述不符造价调整表应包括原清单、调整 清单、核增/减金额等内容； 6人工、材料、机械费用调整表应包括工程名称、工程编号、工程名称、 定额价、送审数量、预算价、差价小计、审核数量、预算价、差价小计、核增核 减金额等内容： 7工程变更费用表应包括工程名称、编号、分项名称、变更依据、送审金 额、审定金额、核增核减金额，合计审定金额应大写，并对审核处理依据等予以 吸卖 说明； 8费用索赔申请（核准）表应包括工程名称、编号、索赔内容简要说明、 监理单位复核意见、造价咨询单位复核意见、被索赔人复核意见等内容 9索赔与签证计价汇总表应包括工程名称、签证及索赔项目名称计量单位 数量、单价、合价、双方认可的签证单和索赔依据的编号等内容； 10工期索赔和费用表应包括工程名称、单位工程名称、合同约定工期、工

期奖罚款约定说明、合同签订时间、合同约定开工日期、合同约定竣工日期、开 工令签发时间、工期滞后天数、工期延误罚款金额等内容： 11暂估价审核表应包括工程名称、签证联系单编号、材料名称、规格型号 及品牌、暂定价、申报价、市场询价、最终定价等内容。 6.6.4清标、工程计量与支付及合同价款调整归档的过程文件除符合本标准第 6.1.4条规定外还应符合以下要求： 1由招标人编制并向投标人发售的明确资格条件、合同条款、评标方法和投 标文件响应格式的招标文件及其补充通知、答疑纪要； 2纸质工程图纸的设计说明、目录、标签及修改标签（复印或扫描）和（或） 电子版工程图纸： 3构成合同组成部分中已标明价格并包括说明和表格的承包人投标文件； 4发承包方为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议的工程施工 合同； 5承包人申报反映其已完成的工程数量和工程进度款金额计算过程的工程 计量与工程进度款支付资料； 6反映造价咨询单位对承包人申报的工程计量与工程进度款支付资料审核 计算过程的工程计量与工程进度款支付初审资料； 7发承包双方均认可，可作为工程变更费用计价依据的变更签证资料； 8发承包双方均认可并已编号，可作为施工现场经济签证费用计算依据的施 工现场经济签证单； 9发承包双方认可并已编号，可作为工期和费用索赔计算依据的工程索赔工 你准 期和费用签证单 10发承包双方认可并已编号，可作为暂列金额项目签证费用计算依据的暂 C服 列金额项目签证单； 11发承包双方协商形成并签字、盖章的合同价款调整协议

6.7竣工结算审核归档文件

工结算审核归档的成果文件应符合以下要求

1工结算审核报告书封面应包括工程名称、编制单位名称和编制日期等 内容，加盖工程造价咨询企业执业印章，名称为工程竣工结算审核书； 2工结算审核报告签署页应包括工程名称、竣工结算总额及编制人、核 对人的签名等内容，加盖执业（或从业）专用章； 3峻工结算审核报告正文应阐述工程概况、审核评价、工程价款结算的审 该核情况、在工程建设管理中存在的问题和线索、审核建议、附表等内容； 4峻工结算审核编制说明应阐述工程概况、编制范围、编制依据、编制方 法、有关材料、设备、参数和费用、其他有关问题； 5工结算审定签署表应包括工程名称、工程地点、发包单位、承包单位 报审结算造价、调整金额、审定结算造价，发包单位、承包单位、审核单位主要 负责人签字等内容，加盖发包单位、承包单位法人章和审核单位执业印章； 6竣工结算审核汇总对比表应包括含项目名称、单项工程名称、原结算金 额、审查后金额、调整金额、备注等内容； 7单项工程竣工结算审核汇总对比表应包括单项工程名称、单位工程名称 原结算金额、审查后金额、调整金额、备注等内容； 8单位工程峻工结算审核汇总对比表应包括单位工程名称、专业工程名称 原结算金额、审查后金额、调整金额、备注等内容； 9分部分项工程和单价措施项目竣工结算审核汇总对比表应包括工程名 称、项目名称、结算报审金额、结算审定金额、调整金额、备注等内容； 10总价措施项目峻工结算审核汇总对比表应包括工程名称、项目名称、结 算报审金额、结算审定金额、调整金额、备注等内容； 11其他项目竣工结算审核汇总对比表应包括工程名称、项目名称、结算报 审金额、结算审定金额、调整金额、备注等内容； 12零星工程竣工结算审核汇总对比表应包括工程名称、项目名称、结算报 13主要材料价格审核明细表应包括工程名称、材料名称及规格、单位工程 名称、材料名称及规格、送审情况、初审情况、同期市场信息均价、调整情况等 内容； 6.7.2竣工结算审核归档的过程文件除符合本标准第6.1.4条规定外还应包 括：

1由招标人编制并向投标人发售的明确资格条件、合同条款、评标方法和 没标文件响应格式的招标文件及其补充通知、答疑纪要： 2构成合同组成部分中已标明价格并包括说明和表格的承包人投标文件； 3发包方和承包方为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议的 工程施工合同； 4承包人根据计价规范、工程合同、发承包双方实施过程中已确认的工程 量及其结算的合同价款、发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减少）的合 同价款、建设工程设计文件及相关资料、招标文件等依据编制的工程竣工结算； 5纸质工程图纸的设计说明、目录、标签及修改标签（复印或扫描）和（或） 电子版工程图纸： 6承包人出具的竣工结算核对人员法人授权委托书； 7承包人对竣工结算审核承担的相应责任和义务的承诺函； 8记录结算审核发生时间、地点、工作内容、记录人、证明人，承包人配 合审核时间延期的说明以及竣工结算审核过程过严或有关妥协事项说明的审核 日记。 6.7.3对不采用工程量清单计价的工程峻工结算，其竣工结算审核归档文件，应 执行本标准除工程量清单专门性规定外的其他规定

6.8工程造价经济纠纷鉴定归档文件

1工程造价经济纠纷鉴定报告书封面应包括名称为 工程造价鉴定报 告书； 2工程造价经济纠纷鉴定签署页应包括工程名称及签定编制人、审核人、 审定人和企业法定代表人（或技术负责人）的姓名等内容，加盖编制人、审核人， 审定人执业（或从业）专用章，法定代表人（或技术负责人）签字或盖章； 3鉴定人员声明应阐述对陈述事实的真实性和准确性、计算及分析意见和 结论的公正性负责，对哪些问题不承担责任，与当事人没有厉害关系或偏见等内 容； 4鉴定报告正文应包括前言、鉴定依据、鉴定程序、鉴定报告、有关事项

说明、鉴定结论的分析等内容

6.8.2工程造价经济纠纷鉴定归档的过程文件除符合本标准第6.1.4条规定外 还应包括： 1载明要求当事人提交鉴定资料时间、地点、资料名称、数量等内容的要求 当事人提交鉴定资料的函； 2载明要求当事提交补充鉴定资料时间、地点、资料内容、数量等内容的 要求当事人补充提交鉴定资料的函； 3载明当事人提交补充鉴定资料时间、地点、资料内容、数量等内容当事 人要求补充提交鉴定资料的函； 4当事人提交或委托人转交给鉴定机构并与本工程有关的鉴定资料包括合 同类文件、招投标文件、设计文件、结算资料、施工资料、标准规范及有关技术 类文件、第三方佐证以及起诉状、答辩状等其他影响工程造价鉴定的资料； 5记录当事人交换证据时间、地点、交换参与人员及交换证据名称等内容 的当事人交换证据记录文件； 6记录鉴定工作发生时间、地点、工作内容、记录人、证明人等，并要求 记录因原告方与被告方不予配合导致鉴定时间延期的说明以及鉴定过程过严或 有关妥协事项的说明等内容的鉴定日记； 7作为编制鉴定报告，确定鉴定金额计算依据的开庭记录、送达回证等与 鉴定有关的其他资料： 8鉴定机构在造价鉴定各阶段向原、被告和其鉴定业务委托人发出的征求 意见函件及原、被告和其鉴定业务委托人对征求意见函的回复函件或核对记录 9鉴定机构向原、被告和其鉴定业务委托人发出的鉴定报告征求意见函件 及原、被告和其鉴定业务委托人对鉴定报告征求意见函的回复函件。

7.0.1归档的建设工程造价咨询成果文件和过程文件应采用统一格式。 7.0.2建设工程造价咨询档案封面、封底应使用附录A，包括：A.1、A.2、A.3、 A.4、A.5、A.6、A.7、A.8。 7.0.3建设工程造价咨询档案目录应使用附录B，包括：B.1、B.2、B.3、B.4、 B. 5、B. 6、B. 7、B. 8 。 7.0.4建设工程造价咨询档案成果文件应使用附录C,包括：C.1、C.2、C.3、 C.4、C.5、C.6、C.7、C.8、C.9、C.10、C.11、C.12、C.13、C.14、C.15、C.16. C.17、C.18、C.19、C.20、C.21、C.22。 7.0.5建设工程造价咨询档案过程文件应使用附录D,包括：D.1、D.2、D.3、 O. 4、D. 5、D. 6、D. 7、D. 8、D. 9、D. 10、D. 11。

附录A建设工程造价咨询档案封面

A.1投资估算档案封面

A.1投资估算档案封面

A.4工程量清单及招标控制价（投标报价）档案封面

A.5清标、工程计量与支付及合同价款调整档案封面

工程计量与支付及合同价款调

A.6竣工结算审核档案封面

A.6竣工结算审核档案封面

A.7工程造价经济纠纷鉴定档案封面

A.7工程造价经济纠纷鉴定档案封面

A. 8 备 考表 (封底)

B.2设计概算档案且录

B.3施工图预算档案且录

B.4工程量清单及招标控制价（投标报价）档案且录

B.5清标、工程计量与支付及合同价款调整档案目录

B.6竣工结算审核档案且录

附录C建设工程造价咨询档案成果文件表格

C.4投标报价不平衡报价分析表

C.4投标报价不平衡报价分析

C.5投标报价错项、漏项、多项核查表

C.6总价措施项目费用核查表

C.8工程计量与支付审核报告封面

工程计量与支付审核报告

工程计量与支付审核报告

C.9工程计量与支付审核汇总表

C.10单位工程造价汇总表

C.10单位工程造价汇总表

C.12总价措施项目清单与计价表

园林绿化标准规范范本C.12总价措施项目清单与计价表

C.13其他项目清单与计价汇总表

C.13其他项目清单与计价汇总：

C.14零星项目计价表

C.15规费、税金项目计价表

建设工程标准规范范本C.16合同价款调整报告封面

C. 19 工程变更费用表