从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培 训的人员。

2.0.11监理实施细则

石油天然气标准规范范本2. 0.12工程计量

engineering measuring

根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单 报的合格工程的工程量进行的核验

2.0.13 旁站key works supervising

项自监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进 的监督活动

2.0.14 巡视 patrol insp

项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动

2.0.15平行检验parallel testing

项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工 程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动，

sampling witness

项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件

及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动

2.0.20工程最终延期批准approvalofconstructiondun finalextension 发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件时所作 最终延长合同工期的批准。

2.0.21监理日志dailyrecord of projectmanagement

项目监理机构每日对建设工程监理工作及施工进展情况 的记录。

项目监理机构按照建设工程监理合同和设备采购合同 对设备制造过程进行的监督检查活动

工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取 的，以一定形式记录、保存的文件资料。

3项目监理机构及其设施

3.1.1工程监理单位实施监理时，应在施工现场派驻项自监理 机构。项目监理机构的组织形式和规模，可根据建设工程监理合 同约定的服务内容、服务期限，以及工程特点、规模、技术复杂 程度、环境等因素确定。 3.1.2项目监理机构的监理人员应由总监理工程师、专业监理 工程师和监理员组成，且专业配套、数量应满足建设工程监理工 作需要，必要时可设总监理工程师代表。 3.1.3工程监理单位在建设工程监理合同签订后，应及时将项 目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面 通知建设单位。

目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面 通知建设单位。 总监理工程师任命书应按本规范表A.0.1的要求填写

3.1.4工程监理单位调换总监理工程师时，应征得建设单位书

程监理位调换总监理工程师时，应征得建设单位 面同意；调换专业监理工程师时，总监理工程师应书面通知建 单位。

3.1.5一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总

名押程地拍一 项建设工程监理合同的 监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理 程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过三项， 3.1.6施工现场监理工作全部完成或建设工程监理合同终止时

确定项目监理机构人员及其岗位职责。 2 组织编制监理规划，审批监理实施细则

3根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理 人员工作。 4 组织召开监理例会 5 组织审核分包单位资格。 6 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案 7 审查工程开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令。 8组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立 及运行情况。 9组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书， 组织审核竣工结算。 10组织审查和处理工程变更。 11调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。 12组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料。 13审查施工单位的工申请，组织工程竣工预验收，组织 编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。 14参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。 15组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件 资料。 3.2.2 总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表 1 组织编制监理规划，审批监理实施细则。 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。 3 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。 4 签发工程开工令、暂停令和复工令。 签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。 7审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织 编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。 8参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。 3.2.3专业监理工程师应履行下列职责： 1会上编制收珊机划负责编制监理实施细则

参与编制监理规划，负责编

2审香施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监 理工程师报告。 3参与审核分包单位资格。 4指导、检香监理员工作，定期向总监理工程师报告本专 业监理工作实施情况。 5 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。 6 验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部 工程。 7 处置发现的质量问题和安全事故隐惠。 8 进行工程计量。 9 参与工程变更的审查和处理。 10 组织编写监理日志，参与编写监理月报。 11收集、汇总、参与整理监理文件资料。 12参与工程竣工预验收和竣工验收

1 检查施工单位投人工程的人力、主要设备的使用及运行 状况。 2 进行见证取样。 3 复核工程计量有关数据。 4 检查工序施工结果。 5 发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师 报告。

3.3.1建设单位应按建设工程监理合同约定，提供监理工作需 要的办公、交通、通信、生活等设施。 项目监理机构宜妥善使用和保管建设单位提供的设施，并应 按建设工程监理合同约定的时间移交建设单位。

3.3.1建设单位应按建设工程监理合同约定，提供

3.3.2工程监理单位宜按建设工程监理合同约定，配备满足

理工作需要的检测设备和工器具

理工作需要的检测设备和工器具

4监理规划及监理实施细则

4.1.1监理规划应结合工程实际情况，明确项目监理机构的工 作目标，确定具体的监理工作制度、内容、程序、方法和措施。 4.1.2监理实施细则应符合监理规划的要求，并应具有可操 作性。

。2.1监理规划可在签订建设工程监理合同及收到工程设计文 牛后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议前报 关建设单位。

4。2。1：监理规划可在签

4.2.2监理规划编审应遵循下

1 总监理工程师组织专业监理工程师编制 2 总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。 4.2.3 监理规划应包括下列主要内容： 1 工程概况。 2 监理工作的范围、内容、目标。 3 监理工作依据。 4 监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位 职责。 5 监理工作制度。 6 工程质量控制。 7 工程造价控制。 8 工程进度控制。 9 安全生产管理的监理工作。 10合同与信息管理

11组织协调。 12监理工作设施

而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师 修改，并应经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位。

4.3.1对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理 机构应编制监理实施细则。 4.3.2监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程 师编制，并应报总监理工程师审批

4.3.5在实施建设工程监理过程中，监理实施细则

情况进行补充、修改，并应经总监理工程师批准后实施。

工程质量、造价、进度控制及

5.1.1项目监理机构应根据建设工程监理合同约定，遵循动态 空制原理，坚持预防为主的原则，制定和实施相应的监理措施， 采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监理

5.1.1项目监理机构应根据建设工程监理合同约定，遵循动态 控制原理，坚持预防为主的原则，制定和实施相应的监理措施 采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监理。 5.1.2监理人员应熟悉工程设计文件，并应参加建设单位主持 的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。 5.1.3工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第 一次工地会议，会议纪要应由项目监理机构负责整理，与会各方 代表应会签。

5.1.3工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开 一次工地会议，会议纪要应由项目监理机构负责整理，与会 代表应会签。

。1.4项目监理机构应定期召开监理例会，开组织有关单位研 究解决与监理相关的问题。项目监理机构可根据工程需要，主持 成参加专题会议，解决监理工作范围内工程专项问题。 监理例会以及由项目监理机构主持召开的专题会议的会议纪 要，应由项目监理机构负责整理，与会各方代表应会签。

5.1.5项目监理机构应协调工程建设相关方的关系。项目监理 机构与工程建设相关方之间的工作联系，除另有规定外宜采用工 乍联系单形式进行

5.1.5项目监理机构应协调工程建设相关方的关系。项目监理

合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构 应要求施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。施工组织设 计需要调整时，项目监理机构应按程序重新审查。 施工组织设计审查应包括下列基本内容： 1编审程序应符合相关规定

2施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合 同要求。 3资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程 施工需要。 4安全技术措施应符合工程建设强制性标准。 5施工总平面布置应科学合理。 5.1.7施工组织设计或（专项）施工方案报审表，应按本规范 表B.0.1的要求填写。

4安全技术措施应符合工程建设强制性标准。 5施工总平面布置应科学合理。 5.1.7施工组织设计或（专项）施工方案报审表，应按本规范 表B.0.1的要求填写。 5.1.8总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送 的工程开工报审表及相关资料：同时具备下列条件时，应由总监 理工程师签署审核意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师 签发工程开工令： 1设计交底和图纸会审已完成。 2施工组织设计已由总监理工程师签认。 3施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及 施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已 落实。 4进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。 5.1.9工程开工报审表应按本规范表B.0.2的要求填写。工程 开工令应按本规范表A.0.2的要求填写。 5.1.10分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的 分包单位资格报审表，专业监理工程师提出审查意见后，应由总 监理工程帅审核签认。 分包单位资格审核应包括下列基本内容： 1营业执照、企业资质等级证书。 2安全生产许可文件。 3类似工程业绩。 4、专职管理人员和特种作业人员的资格。

牛及经过批准的施工组织设计对工程风险进行分析，并宜提出工 呈质量、造价、进度目标控制及安全生产管理的防范性对策。

5.2.1工程开工前，项目监理机构应审查施工单位现场的质量 管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的 资格。

5.2.2总监理工程师应组织专业监理工程师审查施

总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审 的施工方案，符合要求后应予以签认。 施工方案审查应包括下列基本内容： 1编审程序应符合相关规定。 2工程质量保证措施应符合有关标准。 5.2.3施工方案报审表应按本规范表B.0.1的要求填写。 5.2.4专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、 新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要 时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后报总监理工程师 签认。 5.2.5专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制

新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性， 时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后报总监理工利 签认。

测量成果及保护措施，签署意见。专业监理工程师应对施工单位 在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。 施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，应包括下列 内容： 1施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书。 2施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果 及控制桩的保护措施。

5.2.6施工控制测量成果报验表应按本规范表B.0.5的要

5.2.7专业监理工程师应检查施工单位为工程提供服务的试

试验室的检查应包括下列内容

1试验室的资质等级及试验范围。法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。试验室管理制度。4试验人员资格证书。5.2.8施工单位的试验室报审表应按本规范表B.0.7的要求填写。5.2.9项目监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，并应按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。项目监理机构对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。工程材料、构配件、设备报审表应按本规范表B.0.6的要求填写。5.2.10专业监理工程师应审查施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。5.2.11项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。旁站记录应按本规范表A.0.6的要求填写。5.2.12项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：1施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。2使用的工程材料、构配件和设备是否合格。3施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。4特种作业人员是否持证上岗。5.2.13项目监理机构应根据工程特点、专业要求，以及建设工程监理合同约定，对施工质量进行平行检验。5.2.14项目监理机构应对施工单位报验的隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程进行验收，对验收合格的应给予签认；对验13

收不合格的应拒绝签认，同时应要求施工单位在指定的时间内 改并重新报验。 对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单 位私自覆盖工程隐蔽部位的，项目监理机构应要求施工单位对证 隐蔽部位进行钻孔探测、剥离或其他方法进行重新检验。 隐蔽工程、检验批、分项工程报验表应按本规范表B.0. 的要求填写。分部工程报验表应按本规范表B0.8的要求填写

用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应 及时签发监理通知单，要求施工单位整改。整改完毕后，项目监 理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改情况进行复 查，提出复查意见。 监理通知单应按本规范表A.0.3的要求填写，监理通知回 复单应按本规范表B.0.9的要求填写。

查，提出复查意见。 监理通知单应按本规范表A.0.3的要求填写，监理通知回 复单应按本规范表B.0.9的要求填写。 5.2.16对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，项目监理机构 应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对 质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行 验收。

应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并 质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果 验收。

5.2.17对需要返工处理或

应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可 的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应 对处理结果进行验收。 项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并 应将完整的质量事故处理记录整理归档

5.2.18项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程路工验必

报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收。存在问题的，应要求 施工单位及时整改；合格的，总监理工程师应签认单位工程竣工 验收报审表。 单位工程竣工验收报审表应按本规范表B.0.10的要求 填写。

5.2.19工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质 评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审 签字后报建设单位

5.2.19 工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质

5.2.20项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收

收中提出的整改问题，应督促施工单位及时整改。工程质量符 要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见

1专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交 的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，提出到 期应支付给施工单位的金额，并提出相应的支持性材料。 2·总监理工程师对专业监理工程师的审香意见进行审核。 签认后报建设单位审批。 3总监理工程师根据建设单位的审批意见，向施工单位签 发工程款支付证书。 5.3.2工程款支付报审表应按本规范表B.0.11的要求填写， 工程款支付证书应按本规范表A.0.8的要求填写。

5.3.4项目监理机构应按下列程序进行竣工结算款审核：

1专业监理工程师审查施工单位提交的峻工结算款支付甲 请，提出审查意见， 2总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核 签认后报建设单位审批，同时抄送施工单位，并就工程竣工结算 事宜与建设单位、施工单位协商；达成一致意见的，根据建设单 应审批意见向施工单位签发竣工结算款支付证书；不能达成一致 意见的，应按施工合同约定处理。

5.3.5工程竣工结算款支付报审表应按本规范表B.0.

5.4.1项自监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和 阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核 后报建设单位

5.4.1项自监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和 阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核 后报建设单位。 施工进度计划审查应包括下列基本内容： 1施工进度计划应符合施工合同中工期的约定 2施工进度计划中主要工程项自无遗漏，应满足分批投入 试运、分批动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制 目标的要求。 3施工顺序的安排应符合施工工艺要求。 4施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足 施工进度计划的需要。 5施工进度计划应符合建设单位提供的资金、施工图纸 施工场地、物资等施工条件

5.4.2施工进度计划报审表应按本规范表B.0.12的要求填

示进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，应签发监理通知 单，要求施工单位采取调整措施加快施工进度。总监理工程师应 向建设单位报告工期延误风险，

5.4.4项目监理机构应比较分析工程施工实际进度与计划进度， 预测实际进度对工程总工期的影响，并应在监理月报中向建设单 位报告工程实际进展情况。

5.4。4项目监理机构应比较分析工程施工实际进度与计划进度，

5.5安全生产管理的监理工作

5.51项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准， 覆行建设工程安全生产管理的监理职责，并应将安全生产管理的 监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则

5.5.2项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规

5.5.2项目监理机构应审查施 单位现场安全生产规章制度的

建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位 项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时 应核查施工机械和设施的安全许可验收手续

5.5.3项目监理机构应审查施工

合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模 的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位 组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。 项目监理机构应要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施 工。专项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交项目 蓝理机构审查。 专项施工方案审查应包括下列基本内容： 1编审程序应符合相关规定。 2安全技术措施应符合工程建设强制性标准。 5.5.4专项施工方案报审表应按本规范表B.0.1的要求填写。 5.5.5项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专 项施工方案实施情况。发现未按专项施工方案实施时，应签发监 理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施。 5.5.6项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事 故隐惠时，应签发监理通知单，要求施工单位整改，情况严重 时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不 整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送 监理报告。 收细圾生控木频活美A4的要求填写

5.5.5项且监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项

项施工方案实施情况。发现未按专项施工方案实施时，应签发 理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施

5.5.6项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在

故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严 时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒 整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报 监理报告。 监理报告应按本规范表A.0.4的要求填写。

呈变更、索赔及施工合同

6.1.1项目监理机构应依据建设工程监理合同约定进行施工合 同管理，处理工程暂停及复工、工程变更、索赔及施工合同争 议、解除等事宜。

议、解除等事宜。 6.1.2施工合同终止时，项目监理机构应协助建设单位按施工 合同约定处理施工合同终止的有关事宜。

6.2.1总监理工程师在签发工程暂停令时，可根据停工原因的 影响范围和影响程度，确定停工范围，并应按施工合同和建设工 程监理合同的约定签发工程暂停令

程监理合同的约定签发工程暂停令。 6.2.2项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及 时签发工程暂停令： 1建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。 2 施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。 3 施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的。 4 施工单位违反工程建设强制性标准的。 5 施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事 故的。

6.2.3总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同

在紧急情况下未能事先报告时，应在事后及时向建设单位作出书 面报告。

6.2.4暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生 的情况。

6.2.5总监理工程师应会同有关各方按施工合同约定，处理因 工程暂停引起的与工期、费用有关的问题。 6.2.6因施工单位原因暂停施工时，项目监理机构应检查、验 收施工单位的停工整改过程、结果。 6.2.7当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出 复工申请的，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审 表及有关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签署审查意 见，并应报建设单位批准后签发工程复工令；施工单位未提出复 工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复 施工。 工程复工报审表应按本规范表B.0.3的要求填写，工程复 工令应按本规范表A.0.7的要求填写。

6.3.1项目监理机构可按下列程序处理施工单位提出的工程 变更： 1总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的 工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程 变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要 时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论 证工程设计文件的修改方案的专题会议。 2总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工 期影响作出评估。 3总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定 工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。 4项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实 施工程变更。

位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款。

6.3.4建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议日

项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时 支付工程款的依据。工程变更款项最终结算时，应以建设单位与 施工单位达成的协议为依据

6.3.5项目监理机构可对建设

6.4.1项目监理机构应及时收集、整理有关工程费用的原始 料，为处理费用索赔提供证据

科，为处理费用索赔提供证据。 6.4.2项目监理机构处理费用索赔的主要依据应包括下列内容 法律法规。 勘察设计文件、施工合同文件。 3工程建设标准。 索赔事件的证据。 6.4.3 项目监理机构可按下列程序处理施工单位提出的费用 索赔： 1受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔 意向通知书。 2收集与索赔有关的资料。 3受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔 报审表。 4审查费用索赔报审表。需要施工单位进一步提交详细资 料时，应在施工合同约定的期限内发出通知。 5与建设单位和施工单位协商一致后，在施工合同约定的 期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位。

6.4.4费用索赔意向通知书应按本规范表C.0.3的

费用索赔报审表应按本规范表B.0.13的要求填写

6.4.5项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足

施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔。 2 索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同 勺定。

6.4.6当施工单位的费用索赔要求与工程延期要求不

项目监理机构可提出费用索赔和工程延期的综合处理意见， 与建设单位和施工单位协商，

项目监理机构可提出费用索赔和工程延期的综合处理意

6.4.7因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出

6.5工程延期及工期延误

6.5.1施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定时，项目 监理机构应予以受理。 6.5.2当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工 单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查，并应签署工程 临时延期审核意见后报建设单位。 当影响工期事件结束后，项目监理机构应对施工单位提交的 工程最终延期报审表进行审查，并应签署工程最终延期审核意见 后报建设单位。 工程临时延期报审表和工程最终延期报审表应按本规范表 B.0.14的要求填写。

6.5.3项目监理机构在批准工程临时延期、工程最终延期前，

6.5.4项且监理机构批准工程延期应同时满足下列条件：

1 施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期。 2 因非施工单位原因造成施工进度滞后。 3 施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。 6.5.5 施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构可 按施工合同约定进行处理。

按施工合同约定进行处理。

6.5.6发生工期延误时防火标准规范范本，项目监理机构应按施工合

6.6.1项目监理机构处理施工合同争议时应进行下列工作： 1了解合同争议情况。 2及时与合同争议双方进行商。 3提出处理方案后，由总监理工程师进行协调。 4当双方未能达成一致时，总监理工程师应提出处理合同 争议的意见。 6.6.2项目监理机构在施工合同争议处理过程中，对未达到施 工合同约定的暂停履行合同条件的，应要求施工合同双方继续履 行合同。

6.6.3在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理

6.7.1因建设单位原因导致施工合同解除时项目

监理机构应 按施工合同约定与建设单位和施工单位按下列款项协商确定施工 单位应得款项，并应签发工程款支付证书： 1施工单位按施工合同约定已完成的工作应得款项。 2施工单位按批准的采购计划订购工程材料、构配件、设 备的款项。 3施工单位撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理 费用。 4 施工单位人员的合理遣返费用。 5 施工单位合理的利润补偿。 6 施工合同约定的建设单位应支付的违约金

6.7.2因施工单位原因导致施工合同解除

按施工合同约定，从下列款项中确定施工单位应得款项或偿还 设单位的款项高速标准规范范本，并应与建设单位和施工单位协商后，书面提交

工单位应得款项或偿还建设单位款项的证明： 1施工单位已按施工合同约定实际完成的工作应得款项和 已给付的款项。 2施工单位已提供的材料、构配件、设备和临时工程等的 价值。 3对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、修复已完 工程质量缺陷等所需的费用。 4施工合同约定的施工单位应支付的违约金。

自监理机构应按施工合同药定处 后的有关事宜